浅论工程项目中的风险管理及索赔正文

WORD格式整理版

第一章绪论

1.1选题背景及意义

随着我国改革开放的不断深化，国民经济高速发展，新建工程项目的数量越来 越多，

其规模也越来越庞大、结构功能日趋复杂，导致项目的投资迅猛增加、建设 周期不断拉长、工程项日实施失控的危害日趋严重，工程风险愈来愈大。同时建筑 市场进一步对外开放，大量的外国承包企业会进入国内建筑市场，自然会引入工程 索赔这一国际工程中普遍采用的惯例做法。为此，对工程项目风险和索赔进行深入 研究，采用系统的、动态的方法对工程项目风险和索赔进行全面管理，方能获取得 项目的成功，发挥工程项日最大的经济效益和社会效益。因此，对工程项目风险和 索赔进行全面管理显得尤为重要

1.2国内外风险管理研究的现状 1.2.1我国的风险管理现状

我国对于风险管理问题的研究是从风险决策开始的，起步较晚。经过近几时 年，我国

有关风险分析、风险决策的论著已经有一些；但是讨论工程项目风险的著 作并不多，从出版的著作和发表的论文方面看，我国的工程项目风险管理着重于工 程项目进度、费用的控制，主要是从引进国外的网络计划技术开始的。随着中国经 济的不断发展，国外各种风险管理的理论与书籍被介绍到中国，同时也被应用到项 目管理中，尤其是大型土木工程项目。例如，上海地铁在项日实施过程中成功地运 用了项目风险管理方法，广州地铁也拟定了风险管理方案。虽然风险管理在中国已 逐渐被采用，并且在大型项目管理中显示了广阔的前景，但仍然存在一些难点。主 要有企业家和的风险意识依然淡薄，风险管理存在的技术难点等原因。

1. 2.2国外工程项目风险管理研究的现状

国外关于工程项目风险管理的研究起步较早，英国学者 J R-Turner •所著的 《The Handl)ook of pr()_ject — based Managemer》有一章专门讨论工程项目风 险管理的问题。经常刊登有关工程项目风险管理文章的期刊较多，论文主要集中在 技术方面的开发和理论体系的完善上。从开发的软件和应用方面看，已经开发的软 件如美国的 Palisade eorporation 的 Analytical Power Tools 系列软件，英国的 “ Risk Net”软件，挪威的“ Dyr— Risk ”软件。在西方工业发达国家，工程项目风 险管理的应用范围很广，已经从最初的国防、航天等部门广泛应用到矿山、石油等 部门。英美等国许多部门制定工程项目风险管理手册，从而保证了采用工程项目风 险管理的科学化、规范化和制度化。

1.3国内外索赔研究现状 1.3.1国内研究现状

与国外相比，国内对国际工程索赔的研究尚处于起步阶段。己发表的论文和 出版的著

作大都是对索赔进行一般要领性的叙述，或是具体经验的总结，或是结合 工程实例对索赔进行定性的分析和说明，而对索赔的系统理论分析和定量研究却很 少。国内已出版的著作中，以《国际工程承包经营管理策略》，《建筑工程索赔》 等对工程索赔的论证详细，但内容多为基础知识的介绍和理论性的叙述，几乎没有 具体方法的研究，中国建筑工程总公司出版了《国际工程索赔原则及案例分析》一 书，在该书中对一些实际案例进行了具体分析，涉及到一些定量

学习好帮手

WORD格式整理版

计算，但所用的分 析方法过于简单，如：对提出索赔的合理时间没有得出确切的结论， 也没有对索赔提出的合理性进行论证等。尤孩明、王祖和合著的《工期控制》，该 著作中对工期管理进行了详细地研究，但没有提出工期索赔的具体计算方法，作者 就这一问题的索赔进了探讨，而对索赔的其他方面几乎没有提及。另外，近几年， 也有一些大专院校的硕士生以此为论题，但论文中对具体索赔的计算方法的探讨几 乎很少。无论国内外，对施工索赔的研究尚不完善，缺乏对索赔过程中关键问题的 分析，如：合同风险、索赔机会，索赔数额的确定，索赔的策略等的方法研究。

从1991年建设部颁布了《建筑工程示范合同文本》 (99年重新修订)，《招投 标法》和《合同法》的相继出台，直到2003年《工程量清单计价规范》的发布，这 一系列的改革措施为合同管理的研究工作创造了良好的外部环境。现在，我国己加 入WTOt筑业既在面临着机遇又面临着挑战。国际建筑市场。上双方对索赔工作较 为重视，索赔不仅能维护施工企业自身的合法权利，提高经济效益，而且能防止被 反索赔，以减少或避免企业自身的损失。因此我国必须加快对施工索赔管理理论及 其应用的研究，使之更具有可操作性和实用性，以便能对我国的工程项目管理工作 者起到指导作用，提高在工程项目管理中索赔的成功率。

概括起来，我国建筑企业对索赔管理的认识及其现状可以描述如下 ： (1) 索赔意识薄弱，对索赔及索赔管理的重要性没有足够的认识，也没有引起 足够的重视。企业没有建立合同管理和索赔管理的组织机构、 管理制度、管理程序、 管理重点，没有配备称职的索赔专业人员，还没有将索赔管理纳入和贯穿到整个工 程项目管理的全过程之中。

(2) 对索赔概念普遍存在模糊认识甚至错误认识。许多承包商一直对索赔存在羞怯 或惧怕心理，对索赔讳莫如深，担心会损害自己和业主之间的关系， 害怕引起争端, 怕打官司，不敢索赔。有些业主则由于西安建筑科技大学硕士论文。 项目投资不足、 自己决策失误等原因，利用自己的有利地位的条件，不准承包商索赔，不让承包商 索赔，也不同意承包商的正当和合理索赔要求。还有些承包商

存在“低报价拿标，高索赔赚钱”的思想，企图完全靠索赔赢得利润，他们对索赔 的解决方式缺乏正确认识。项目涉及到的大额索赔通常都要经过仲裁。即使提交国 际仲裁进行裁决，也不是很容易获胜；有时就算获胜，还会出现赢仲裁的同时输掉索 赔的被动局面，因为即便仲裁获胜，如果项目所在国不是联合国《 1958 年纽约公约》的缔约国，也很难得以强制执行及兑现索赔。 (3) 索赔经验及索赔实例资料贫乏。

由于我国工程企业对索赔的模糊认识，在过去的工程实践中丧失了许多很好的索 赔机会，不仅蒙受了重大的经济损失，而且也丧失了索赔经验积累的机会。我国工 程企业也很少对索赔经验和教训进行系统总结，对典型索赔案例进行收集，整理和 分析，所以企业在针对具体工程索赔时，不知如何进行和运作，存在不会 索赔的现象，错失了大量的索赔良机。

(4) 索赔专业人员缺乏。工程索赔尤其是大型、复杂项目的索赔对专业人员的要求 很高。一般认为，索赔专业人才既要有良好的交际能力、优雅的举止风范、优秀的 外语口语能力，又要有坚实的法律和工程专业理论知识、丰富的工程实践经验及广

博的知识结构等。而这样的专业人员在我国工程界中十分匾乏。索赔专业人才的培 养将是企业健康开展索赔工作的前提和基础。

(5) 索赔管理的理论研究还不能满足工程实际的需要。

我国理论界对工程索赔的研究还落后于工程实践的步伐，尚停留在借鉴国外理论 和经验的

学习好帮手

WORD格式整理版

层面上，没有形成较为成熟的索赔管理理论体系和方法体系，对国内工程 实践缺乏有效的指导作用。

132国外工程索赔研究现状

由于工程建设实践的需要，国外对工程索赔的经验总结和理论研究十分重视， 这方面

的工作也开展得比较早，至今在国际上应用仍非常广泛的管理费索赔公式， 即源于1%0年美国“合同纠纷仲裁团(BCA) ”对Eichieay公司索赔案的仲裁。早在 1960年，美国享有“管理之父”美誉的泰勒即开始了对生产率降低损失的初步定量 研究;19的年，托马斯对建筑工程因材料管理不善而造成的生产率降低进行了研究， 提出了生产率影响系数的概念，一些著名的公司、机构也对生产率降低损失进了不 少定量的研究，并取得了一定成果，可用于生产率损失索赔的分析和计算。纵观国 外对索赔的定量研究，有一个共同的特点，即大都流于局部、细节，而失之整体、 系统，较少定量研究，国外对索赔的定性分析进行得更为充分些。这方面的专著已 有不少，如罗伯特所著的《 Asce ntCost — stimati ngPri nciPles 》，乔治和弗朗 西斯所著的《ContractorsConstruction — ClaimsAvofding》，高登和艾德活德 所 著 的 《Predicti ngCo ntractsuretyB on dClaimsUsi ngCo ntractorF 力卩

aneialData》，但这些著作一般都侧重于对索赔进行合同法律上的责任分析，有时 还紧密结合具体的合同条件［36］。国际上比较常见的合同条件主要有：国际咨询工程 师联合会(FIDIC)编制出版的《土木工程师工合同条件》；世界银行发布的《工程采 购招标文件样本》；英国土木工程师协会编制的ICE合同条件和皇家建筑师协会编制 的JCT合同条件；美国建筑师协会制定的AIA合同条件和承包商总会编制的 AG(合同 条件。这些合同文本在多年的使用过程中得到不断的完善和发展，如 FIDIC合同条 件，经过40多年修改再版，、从1957年发布第一版，1969年发布第二版，1977 年发布第三版，1987年发布第四版，直到最新的99版［l］。很多工程和法律方面的 专家也就这些方面做了有益的研究，积累了相当的经验。

1.4研究目的和意义

在当今信息社会和知识经济之中，人们创造财富和社会福利的途径与方式已 经由过去

重复进行的生产活动为主，逐步转向了以项目开发和项目实施活动为主的 模式。而项目风险管理及索赔是一个复杂的、创新的、一次性的并涉及到许多关系 与变数的过程，是一个存在着很大不确定性的过程，从而使得这个过程中会出现各 种各样的风险。如果不能有效地管理、控制这些风险，就会给项目带来各种不同程 度的损失。可以说，项目管理中最重要的任务就是对不确定性和风险性事件和问题 的处理。就工程项目风险来说，与其它行业相比，建设工程项目由于投资大，工期 长，在建设过程中不可预见的因素较多。工程建设投资方会不可避免的面临着各种 风险，从最初的项目投资评价到项目建成并投入使用，通常是一个复杂的过程，其 中包括耗时较长的设计和建造过程。这一过程涉及到大量不同专业人员的参与，并 涉及对一系列既相互又相互联系的活动的协调。此外，这一复杂过程还受到大 量外界及不可控制因素的影响。如果不加防范，就会影响工程建设的顺利进行。建 设企业在进行工程项目风险管理时采取何种形式的组织结构，采取何种风险管理模 式，在风险管理的过程中如何识别风险、分析风险、应对风险、控制风险和监督风 险才能使投资企业更好的管理风险、驾驭风险，对于建设工程项目风险管理的研究 显得尤为重要。

当前，我国工程项目中的风险管理及索赔研究还处于初级阶段。这也导致对于 建设工程

学习好帮手

WORD格式整理版

项目的风险分析与管理还很不完善。这也说明建设工程项目风险管理研究 需要进一步加强。

通过本文研究，其目的在于进一步强化我国建设工程项目风险管理及索赔，进 而推动我国建设工程的更快发展。同时也为其他相关企业的风险管理及索赔通过借 鉴。

第二章

2.1工程风险管理 2.1.1工程风险管理的概述

工程项目中的风险管理

所谓工程风险管理(Risk Man ageme nt)，依据工程风险环境和设定的目标, 对工程风险

分析和处置进行决策的过程。从工程风险管理的全过程来看，工程风险 管理主要分为工程风险识别、工程风险估计、工程风险评价和工程风险处置四个步 骤，而工程风险识别是首要的和基础的环节。

2.1.2工程项目风险的特点

(1) 客观性。工程项目实施过程中的自然界的各种突变，社会生活的各种矛盾 都是客观存

在的，不以人的意志为转移的。

(2) 不确定性。指工程项目的风险活动或事件的发生及其后果都具有不确定性。

(3) 可变性。工程项目的可变性主要表现在风险性质的变化、后果的变化，出 现新的风险

或风险因素已消除。

⑷ 相对性。工程项目风险主体的相对性和风险大小的相对性。

(5)阶段性。工程项目风险阶段性包括在风险阶段、风险发生阶段和造成后果 阶段具有明

显的时段性特点。

2.1.3工程项目风险对目标的影响分析

(1) 工期风险：即造成局部的(工程活动、分项工程)或整个工程的工期延长。

(2) 费用风险：财务风险、成本超支、投资追加、报价风险、收入减少、投资回 收期延长或

无法收回、回报率降低。

(3) 质量风险：包括材料、工艺、工程、不能通过验收、工程质量未达标准。 (4) 生产能力风险：项目建成后达不到设计生产能力。

(5) 市场风险：工程建成后产品未达到预期的市场份额，没有竞争力。 (6) 信誉风险：即造成对企业形象，企业信誉的损害。 (7) 人身伤亡、工程或设备的损坏。

(8) 法律责任：即可能被起诉或承担相应法律的或合同的处罚。

2.1.4工程风险管理的程序

(1)

制定工程风险管理计划

工程风险管理组织的设置一工程风险识别-工程风险估计与评价一工程风险处 置方案安排 (2) 工程风险管理计划的实施 (3) 工程风险管理计划的调整

学习好帮手

WORD格式整理版

2.2风险识别

2.2.1风险识别含义

风险识别就是从系统的观点出发，横观工程项目所涉及的各个方面，纵观项目 建设的发展过程，将引起风险的极其复杂的失误分解成比较简单的、容易被认识的 基本单元。从错综复杂的关系中找出因素间的本质联系。在众多的影响因素中抓住 主要因素，并分析他们引起投入产出的严重程度。

2.2.2风险识别的基本原则

(1) 完整性原则 (2) 系统性原则 (3) 重要性原则

2.2.3风险识别步骤

风险识别通常包括两个步骤：资料的收集与风险形势估计。风险识别是工程 项目全面

风险管理的第一步，起着至关重要的作用。

2.2.4风险识别的方法

(1) 专家调查法：专家调查法包括专家个人判断法、智暴法和德尔菲法等。该类 方法主要

通过各领域专家，找出各种潜在的风险并对后果做出分析和估计。

(2) 故障树分析法(分解法)：该方法利用图解的形式，将大的故障分解成各种小 的故障，或对引起故障的各种原因进行分析［4］。

(3) 情景分析法：采用图表或曲线等形式来描述当影响项目的某种因素作各种变 化时，整个项目情况的变化及其后果，供人们进行比较研究。

2.3风险估计与评价 2.3.1风险估计

风险估计就是对识别出的风险进行测量，给定某一风险发生的概率。对风 险进行概

率估计的方法有两种：一种是根据大量试验，用统计的方法进行计算，称为 客观概率。由有关专家对事件的概率做出一个合理的估计，这就是主观概率。

2.3.2风险评价

风险评价是分析项目所有阶段的整体风险、单个风险之间的相互影响、相互 作用以及对项目的总体影响、项目主体对风险的承受能力方面。风险评价有四个目 的：

(1) 对项目风险进行比较和评价，确定它们的先后顺序 。

(2) 表面上看起来不相干的多个风险事件常常是由一个共同的风险来源。 (3) 考虑各种不同风险之间相互转化的条件，研究如何才能化威胁为机会。

(4) 进一步量化已识别风险的发生概率和后果，减少风险发生概率和后果估计中 的不确定

性。

2.3.3风险评估与评价的方法

1、调查与专家打分法

通过风险定量辨识将工程项目所有风险列出， 设计风险调查表，然后利用专家经 验，对风险的重要性进行评估，再综合成整个项目风险。具体步骤如下 ： (1) 确定每个风险因素的权重，以表明其对项目过程的影响程度 ；

(2) 确定每个风险因素的等级值，例如按较小、稍大、中等、较大、很大五个 等级分别以0.2,0.4,0.6,0.8 和1.0打分；

学习好帮手

WORD格式整理版

(3) 将每个风险因素的权重与等级值相乘， 求出该风险因素的得分，再将风险得分 求和，

求出工程项目整个过程风险的总分。总分越高，说明风险越大。

2、 模糊数学法

工程项目中潜含的各种风险因素很大一部分难以用数学来准确地加以定量描 述，这种性质最适合于采用模糊数学模型来解决问题。这种特性极适合解决工程项 目中普遍存在的潜在风险，因为绝大多数工程的风险都是模糊的、难准确定义且不 易用语言描述的。

3、 层次分析法

层次分析法是一种多方案评价因素的评价方法， 又叫AH法。首先把评价因素分 解成若干层次，接着自下而上对各层次的诸评价因素两两比较，得出评价结果。然 后，通过计算自上而下把各层次的评价结果综合在一个评价因素，即评价目标下， 即可获得诸系统方案的优劣顺序，供决策者决策时参考。运用层次分析法评价项目 风险，能使主、客观因素综合考虑，从而避免了单靠直觉与经验进行评价的影响。

4、 概率统计法

风险估计的首要工作是确定风险事件的概率分布。一般说来，风险事件的概率 分布应当根据历史资料来确定。当项目管理人员没有足够的历史资料确定风险事件 概率分布时，可以利用概率分布进行风险估计⑹。

5、 敏感性分析法⑺

敏感性分析方法是考虑影响工程目标成本的几个主要因素的变化，如利率、投 资额、运行成本等再综合成整个项目风险。敏感性分析的结果可以为决策者提供这 样的信息：工程目标成本对哪个成本单项因素的变化最为敏感，哪个其次，可以相应 排出对成本单项的敏感性排序。

2.4工程风险处置 2.4.1风险处置概述

对项目进行风险处置就是制定并实施风险处置计划。其方法包括风险回避、风 险自留、风险转嫁等等。对不同的风险可运用不同的处置方法或综合运用上述方法。 风险处置由项目风险的处理人员来完成， 包括对处理行为的确认、风险原因的分析、 处置成本的控制、处置期间与处置后时间进度的安排等等。

2.4.2风险处置方法

1、 风险回避

风险回避是指中断风险源，遏制风险时间发生。主要通过主动放弃和终止承当 某一任务，从而避免承当风险。在面临灾难性风险时，采取回避风险的方式处置 是比较有效的。 2、 工程风险自留

工程风险自留是指工程风险保留在风险主体内部， 通过采取内部控制措施等来 化解风险，或者对这些保留下来的工程风险不采取任何措施。

3、工程风险转移

工程风险转移是指承担者通过一定的途径将风险转嫁给其他承担者。 风险管理广泛使用的转移方式有：

（1） 在招投标阶段通过设定保护性合同条款将风险转移给合同对方 （2） 通过担保，将风险转移给担保人

（3） 业主和承包商投保与工程项目有关的险种，将风险转移给保险公司

工程项目

学习好帮手

WORD格式整理版

4 、防损和减损

防损是指采取各种预防措施来杜绝风险的发生。减损是指在风险事故发生后， 通过采取有利措施来控制风险损失的蔓延，降低损失的程度。

第三章工程项目中的索赔

3.1索赔概述 3.1.1索赔的定义

索赔是指承包商（施工单位）在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延 期、费用增加而要求业主给予补偿损失的一种权利要求。而业主（建设单位）对于 属于施工单位应承担责任造成的，且实际发生了损失，向施工单位要求赔偿，称为 反索赔。

3.1.2索赔的分类

工程索赔贯穿在整个承包工程实施过程中，可能发生的范围比较广泛，其分类 随着划分的方法、标准不同而各异，其分类见图：

学习好帮手

WORD格式整理版

I——工期拖延索赔

—不可预処的外部障碍或条件索赔 按照干扰事件的性质分类——工程变烫索赔

工程终止索踣 ——其他索赔

---- 总承宜合同索賭 ---- 分包合同盍铝 —联营合同常赔 —劳毎合同當赭 —其他合同索赔 —工期索蛇 —费用索赔

按合同类型分类 按索賠要求分类

索曲的 ---- 业主违约索赔 、 ! —合同饋误索赔

按索賠的起因分类——合同变更索赔 ——丄程坏境变化索贻 —不可抗力因累嚷赔 —合同内索赔

按逼踣所借据旳理也咎类 —— 合I司外倉辭 1 ——逍文索赠 按索絲的处理方灵分楚I—单项索齬

1—综合索賂

按唳赔的主动性分类——«!® ——反索赔

<

3.1.3索赔的程序

1、索赔过程要严格按照合同程序进行，否则常常导致索赔无效。按照国际惯例, 索赔程

序大体包括以下过程：

(1) 索赔意向通知。干扰事件发生后，承包商必须迅速作出反应，在合同规定时 间内，向业主发出书面索赔意向通知，声明对干扰事件提出索赔意向。

(2) 起草并提交索赔报告。提交索赔意向通知后，承包商必须在一定时间内提交 正规索赔报告，包括索赔报告、账单、各种书面证据等。在这个过程承包商有大量 的管理工作，包括对干扰事件起因、过程、状况的调查；对其原因进行分析评价， 分清责任；以实际损失为依据，收集相关证据，以合理的计算方法计算损失；在干 扰事情结束前做好同期的相关记录；最后起草有理有据、准确可靠的索赔报告，并 提交。 (3) 索赔的解决。从项目管理角度，合理的索赔应得到合理的解决；承包商自提 交索赔报告后，业主必须在合同规定期限内对索赔要求作出答复。这个阶段工作的 重点就是审查评估索赔报告后，通过谈判、调解、仲裁或诉讼等手段解决索赔问题。

3.1.4建设工程施工索赔证据

（1）

程项目合同文件的基础，包括通用条件、

招标文件。它是工专用条件、施工

学习好帮手

WORD格式整理版

技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本，都是工程成本的 基础资料。它们不仅是承包商投标报价的依据，也是索赔时计算附加成本的依据。

（2） 投标报价文件。在投标报价文件中，承包商对各主要工种的施工单价进行了

分析计算，对各主要工程量的施工效率和进度进行了分析，对施工所需的设备和材 料列出了数量和价值，对施工过程中各阶段所需的资金数额提出了要求等等。所有 这些文件，在中标及签订施工协议书 （Construction agreement ）以后，都成为正 式合同文件的组成部分，也成为施工索赔的基本依据。

（3） 施工协议书及其附属文件。在签订施工协议书以前合同双方对于中标价格、 施工计划合同条件等问题的讨论纪要文件中，如果对招标文件中的某个合同条款作 了修改或解释，则这个纪要就是将来索赔计价的依据。

（4） 来往信件。如工程师（或业主）的工程变更指令（ Variation orders ）、 口头变更 确认函（Con firmation of oral in structio n

）、加速施 工指令

（Acceleration order ）、施工单价变更通知、对承包商问题的书面回答等等，这 些信函（包括电传、传真资料）都具有与合同文件同等的效力，是结算和索赔的依 据资料。

（5） 会议记录。如标前会议纪要、施工协调会议纪要、施工进度变更会议纪要、

施工技术讨论会议纪要、索赔会议纪要等等。对于重要的会议纪要，要建立审阅制 度，即由作纪要的一方写好纪要稿后，送交对方传阅核签，如有不同意见，可在纪 要稿上修改，也可规定一个核签期限（如 7 d ），如纪要稿送出后7d内不返回核 签意见，即认为同意。这对会议纪要稿的合法性是很必要的。

（6） 施工现场记录。主要包括施工日志、施工检查记录、工时记录、质量检查 记录、设备或材料使用记录、施工进度记录或者工程照片、录相等等。对于重要记 录，如质量检查、验收记录，还应有工程师派遣的监理员签名。

（7） 工程财务记录。如工程进度款每月支付申请表，工人劳动计时卡和工资单， 设备、材料和零配件采购单、付款收据，工程开支月报等等。在索赔计价工作中， 财务单证十分重要。

（8） 现场气象记录。许多的工期拖延索赔与气象条件有关。 施工现场应注意记 录和收集气象资料，如每月降水量、风力、气温、河水位、河水流量、洪水位、基 坑地下水状况等等。

（9） 市场信息资料。对于大中型土建工程，一般工期长达数年，对物价变动等

报道资料，应系统地收集整理，这对于工程款的调价计算是必不可少的，对索赔亦 同等重要。如工程所在国官方出版的物价报道、 外汇兑换率行情、工人工资调整等。

（10） 工程所在国家的法令文件。如货币汇兑指令、调整工资的决定、 税收变更指令、工程仲裁规则等等。对于重大的索赔事项，如遇到复杂的法律问题 时，承包商还需要聘请律师，专门处理这方面的问题。

3.1.5索赔报告的内容

索赔报告应包括以下内容：

a. 施工单位的正规性文件。

索赔申请表：

填写索赔项目、依据、证明文件、索赔金额和日期。 在高速公路 工程施工中，索赔项目一般包括工程变更引起费用、工期增加，由于地方关系影响 造成局部或部分地段停工等引起的机械、人员停滞，相应工期及费用增加等。索赔 依据一般包括在建工程

b.

学习好帮手

WORD格式整理版

技术规范、 施工图纸、业主与施工单位签订的工程承包协议、 业主对施工单位施工进度计划的批复、业主下达的变更图纸、变更令及大型工程项 目技术方案的修改等。索赔证明文件包括业主下达的各项往来文件及施工单位在施 工过程中收集到的各项有利证据，施工单位往往在施工过程中只对存在的问题向上 级主管单位进行口头汇报或只填写索赔意向书而不注重证据的收集，故业主使很多 本来对施工单位有利的索赔项目不进行最终批复。 索赔金额及工期的计算一般参照

承包单位与业主签订合同中包含的工程量清单、交通部公路工程概预算定额、定额 编制办法、机械台班单价，地方下达的定额补充编制办法及业主、总监下达的有关 文件。 C.批复的索赔意向书。

d. 编制说明：索赔事件的起因、经过和结束的详细描述。

e. 附件：与本项费用或工期索赔有关的各种往来文件，包括施工单位发出的与工 期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料。

3.2费用索赔 321费用索赔的概述

费用索赔都是以补偿实际损失为原则，实际损失包括直接损失和间接损失两个 方面。因此，所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算，都应有详细的具体证 明，并在索赔报告中出具这些证据。没有证据，索赔要求不能成立。

322索赔费用的计算原则和计算方法

1、 索赔原则

必要原则、赔偿原则、最小原则 、引证原则 、时限原则 2、 索赔计算方法

(1) 总费用法。计算出索赔工程的总费用，减去原合同报价，即得索赔金额。

(2) 修正的总费用法。原则上与总费用法相同，对某些方面相应的修正，修正 的内容

主要有：一是计算索赔金额的时期仅限于受某事件影响的时段， 而不是整个工 期。二是只计算在该时期内受影响项目的费用，而不是全部工作项目的费用。三是

不直接采用原合同报价，而是采用在该时期内如未受事件影响而完成该项目的合理 费用。

(3) 实际费用法。实际费用法即根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按 费用项目

逐项进行分析、计算索赔金额的方法。实际上费用法通常分三步：第一步分 析每个或每类索赔事件所影响的费用项目。第二步计算每个费用项目受索赔事件影

响的数值，通过与合同价中的费用价值进行比较即可得到该项费用的索赔值，第三 步将各费用项目的索赔值汇总

3.2.3费用索赔的计算依据

(一) 直接费

1 •人工费：

人工费=人工工资单价x工作量x劳动效率

2 .材料费：材料费=材料预算单价x工作量X每单位工程量材料消耗标准 3 •设备费用： 设备费=设备台班费x工作量x每单位工程量设备台班消耗量 4 .每项工程直接费及工程总直接费：工程总直接费 =E各分项工程直接费

（二） 工地管理费

学习好帮手

WORD格式整理版

工地管理费总额二刀工地管理费各分项数额 则工地总成本=工程总直接费+工地管理费总额 （三） 总部管理费及其它待摊费用

本项主要包括企业总部管理费，利息和佣金等。总部管理费一般由企业按企业计 划的工地总成本额（或总合同额）与预计的企业管理费开支总额计算，确定一个比 例分摊到各个工程上。贝U： 总部管理费=工地总成本x总部管理费分摊率 贝U：工程总成本=工地总成本+总部管理费 （四） 利润和风险系数[11]

它是由管理者按投标策略和企业经营战略确定一个系数。它的计算基础是工程总 成本或工程总报价。当然对相同数额的利润，计算基础不同，则利润率就不同。如 果以工程总成本作为计算基础，其利润率为 R1;以工程总报价作为计算基础，其利 润率为R2,则： R仁 R2 / （1 — R2） 或 R2=R1/ （1+R1）

（五） 总报价（不含税）

总报价=工程总成本+利润（包括风险金）总分摊费用=工地管理费+总部管理费等 +利润 总分摊率=（总分摊费用/总直接费）X100%

（六） 各分项报价

如果采用平衡报价方法，即各个分项工程按照统一的分摊率分摊间接费用，则某 分项总报价二该分项工程直接费x（ 1+总分摊率） 某分项单价=该分项总报价/该分项工程量

如果采用不平衡报价方法，在保证总报价不变的情况下，按照不同的分项工程选 择不同的分摊率。

（七） 合同报价中各种费用的总体构成分析

各种费用项目的额度分析在索赔值计算中也十分重要，经常用到。其分析有两种 方法：1 .按合同报价中各费用项目占总费用比重拆分，即以合同总报价为 100%， 计算各费用项目所占的比例。

2.按照前述的报价计算的结果分析，即在直接费基础上计算工地管理费， 在工地 总成本的基础上计算总部管理费。

3.3工期索赔 3.3.1工期索赔概述

在工程施工中，常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行， 使 预定的施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，造成工期延长，这样，对 合同双方都会造成损失。施工单位提出工期索赔的目的通常有两个：一是免去或推卸 自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚 款:二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。

3.3.2在工期索赔中特别应当注意的问题：

划清施工进度拖延的责任。因承包人的原因造成施工进度滞后，属于不可 原谅的延期；只有承包人不应承担任何责任的延误，才是可原谅的延期。可原谅延 期，又可细分为可原谅并给与补偿费用的延期和可原谅补偿但不给与补偿费用的延 期；后者是指非承包人责任的影响并未导致施工成本的额外支出，大多属于发包人 应承担风险责任事件的影响，如异常恶劣的气候条件影响的停工等。

学习好帮手

WORD格式整理版

被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容。

线转化为关键路线，其滞后将影响总工期的拖延。

若对非关键路

线工作的影响时间较长，超过了该工作可用于自由支配的时间，也会导致进度计划 中非关键路

333工期索赔的计算

工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种：

（网络分析法是利用进度计划的网络图，分析其关键线路。如果延误的工作为 关键工作，则延误的时间为索赔的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作 由于延误超过时而成为关键时，可以索赔延误时间与时差的差值；若该工作延 误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。

可以看出，网络分析要求承包商切实使用网络技术进行进度控制， 才能依据网 络计划提出工期索赔。按照网络分析得出的工期索赔值是科学合理的，容易得到认 可。 比例计算法的公式为：

对于已知部分工程的延期的时间：

工期索赔值二受干扰部分工程的合同价x该受干扰部分工期拖延时间

原合同总价

对于已知额外增加工程量的价格：

工期索赔值二额外增加的工程量的价格x原合同总工期

原合同总价

比例计算法简单方便，但有时不符合实际情况，比例计算法不适用于变更施工 顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。

3.4施工机械费索赔

机械费索赔包括增加台班数量、机械闲置或工作效率降低、台班费率上涨等费 用。 台班费率按照有关定额和标准手册取值。对于工作效率降低，应参考劳动生产 率降低的人工索赔的计算方法。台班量的计算数据来自机械使用记录。对于租赁的 机械，取费标准按租赁合同计算。

对于机械闲置费，有两种计算方法。一是按公布的行业标准租赁费率进行折减 计算，二是按定额标准的计算方法，一般建议将其中的不变费用和可变费用分别扣 除一定的百分比进行计算。

对于工程师指令进行计日工作的，按计日工作表中的费率计算。

3.5现场管理费索赔计算

现场管理费包括工地的临时设施费、 通讯费、办公费、现场管理人员和服务人 员的工资等。

现场管理费索赔计算的方法一般为：

现场管理费索赔值二索赔的直接成本费用x现场管理费率 现场管理费率的确定选用下面的方法：

① 合同百分比法。即管理费比率在合同中规定。

② 行业平均水平法。即采用公开认可的行业标准费率。 ③ 原始估价法。即采用投标报价时确定的费率。 ④ 历史数据法。即采用以往相似工程的管理费率。

总部管理费是承包商的上级部门提取的管理费，如公司总部办公楼折旧、总部 职员工

3.6总部管理费索赔计算

学习好帮手

WORD格式整理版

资、交通差旅费、通讯、广告费等。

总部管理费与现场管理费相比，数额较为固定，一般仅在工程延期和工程范围 变更时才允许索赔总部管理费。目前国际上应用得最多的总部管理费索赔的计算方 法是Eichealy 公式。该公式是在获得工程延期索赔后进一步获得总部管理费索赔 的计算方法。对于获得工程成本索赔后，也可参照本公式的计算方法进一步获得总 部管理费索赔。

①对于已获延期索赔的Eichealy公式是根据日费率分摊的办法，其计算步骤 如下： a.延期的合同应分摊的管理费（A） = （被延期合同原价/同期公司所有合同 价之和）x同期公司计划总部管理费；

b•单位时间（日或周）总部管理费率（B） = （A） /计划合同工期（日或周）； c•总部管理费索赔值（C） = （ B）x工程延期索赔（日或周）。 【例】 某承包商承包一工程，原计划合同期为 240天，在实施过程中拖期

60天，即实际工期为300天。原计划的240天内，承包商的经营状况见表 3. 承包商经营状况表（单位：元） 表3 拖期合同 合同额 直接成本 总部管理费 其他合同 400000 320000 总计 600000 500000 :60000 200000 180000 则(A) = ( 200000/ 600000)X30000= 20000 (元) (B) (C)

= ( A)/ 240= 20000/240

= ( B)X30= 20000/240X0 = 5000 (元)

若用合同的直接成本来代替合同额，则

（A1）= 180000/500000X50000= 21600 （元） （B1） = （ A1）/ 240= 21600/240

（C1） = （ B1）XD0= 21600/240X60= 5400 （元）

Eichealy公式在工程拖期后的总部管理索赔的前提条件是：若工程延期，就 相当于该工程占用了应调往其他工程合同的施工力量，这样就损失了在该工程合同 中应得的总部管理费。也就是说，由于该工程拖期，影响了总部在这一时期内其他 合同的收入，总部管理费应该在延期项目中索补。

②对于已获得工程直接成本索赔的总部管理费的计算也可用 Eichealy型公式 计算：

a.被索赔合同应分摊总部管理费（A1）=被索赔合同原计划直接成本/同期 所有合同直

接成本总和x同期公司计划总部管理费；

b.每元直接成本包含的总部管理费用(B1) = ( A1)/被索赔合同计划直接 成本； c•应索赔总部管理费(C1) = ( B1)X工程直接成本索赔值。

3.7融资成本、利润与机会利润损失的索赔

融资成本又称资金成本，即取得和使用资金所付出的代价，其中最主要的是 支出资金供应者的利息。由于承包商只有在索赔事件处理完结后一段时间内才能得 到其索赔的金额，所以承包商往往需从银行贷款或以自有资金垫付，这就产生了融 资成本问题，主要表现在额外贷款利息的支付和自有资金的机会利润损失，在以下 情况中，可以索赔利息：

① 业主推迟支付工程款的保留金，这种金额的利息通常以合同约定的利率计 算。

学习好帮手

WORD格式整理版

② 承包商借款或动用自有资金弥补合法索赔事项所引起的现金流量缺口， 得到的收益来计算索赔金额，后者实际上是机会利润损失的计算。

在这

种情况下，可以参照有关金融机构的利率标准，或者拟定把这些资金用于其他工程 承包项目可

利润是完成一定工程量的报酬，因此在工程量的增加时可索赔利润。不同的国 家和地区对利润的理解和规定有所不同，有的将利润归入总部管理费中，贝U不能单 独索赔利润。 成的损失，在某些国家和地区，是可以索赔机会利润损失的 3.8经济索赔计算

机会利润损失是由于工程延期工合同终止而使承包商失去承揽其他工程的 机会而造

3.8.1总费用法和修正的总费用法

总费用法又称总成本法，就是计算出该项工程的总费用，再从这个已实际开支 的总费用中减去投标报价时的成本费用，即为要求补偿的索赔费用额。

总费用法并不十分科学，但仍被经常采用，原因是对于某些索赔事件，难于精 确地确定它们导致的各项费用增加额。

一般认为在具备以下条件时采用总费用法是合理的： ⑴ 已开支的实际总费用经过审核，认为是比较合理的； ⑵ 承包商的原始报价是比较合理的；

⑶ 费用的增加是由于对方原因造成的，其中没有承包商管理不善的责任；

⑷由于该项索赔事件的性质以及现场记录的不足，难于采用更精确的计算方 法。

修正总费用法是指对难于用实际总费用进行审核的，可以考虑是否能计算出与 索赔事件有关的单项工程的实际总费用和该单项工程的投标报价。若可行，可按其 单项工程的实际费用与报价的差值来计算其索赔的金额。

3.8.2分项法

分项法是将索赔的损失的费用分项进行计算，其内容如下： ⑴人工费索赔

人工费索赔包括额外雇佣劳务人员、 加班工作、工资上涨、人员闲置和劳动生 产率降低的费用。

对于额外雇佣劳务人员和加班工作，用投标时的人工单价乘以工时数即可， 对 于人员闲置费用，一般折算为人工单价的 0.75 ;工资上涨是指由于工程变更，使承 包商的大量人力资源的使用从前期推到后期，而后期工资水平上调，因此应得到相 应的补偿。

有时工程师指令进行计日工，则人工费按计日工表中的人工单价计算。 对于劳动生产率降低导致的人工费索赔，一般可用如下方法计算：

① 实际成本和预算成本比较法。这种方法是对受干扰影响工作的实际成本与 合同中的预算成本进行比较，索赔其差额。这种方法需要有正确合理的估价体系和 详细的施工记录。如某工程的现场混凝土模板制作，原计划 商被迫在雨季进行该项工作，实际人工工时

20000m2估计人工工 24000,人工成本为38400

时为20000,直接人工成本为32000美元。因业主未及时提供现场施工的场地占有 权，使承包美元，使承包商造成生产率降低的损失为 00美元。这种索赔，只要预算成本和实 际成本计算合理，成本的增加确属业主的原因，其索赔成功的把握是很大的。

② 正常施工期与受影响期比较法。这种方法是在承包商的正常施工受到干扰， 生产率下降，通过比较正常条件下的生产率和干扰状态下的生产率，得出生产率降 低值，以此为基础进行索赔。

如某工程吊装浇注混凝土，前5天工作正常，第6天起业主架设临时电线，共 有6天

学习好帮手

WORD格式整理版

时间使吊车不能在正常角度下工作，导致吊运混凝土的方量减少。承包商有 未受干扰时正常施工记录和受干扰时施工记录，如表 1和表2所示。 未受干扰时正常施工记录（nVh ）表1 时间（天） 平均劳动生产率

1 7 1 5 2 5 2 6 3 4 3 6.5 4 4.5 4 8 5 6 5 6 6 4 平均值 6.7 ~ 受干扰时施工记录（m/h ）表2 时间（天） 平均劳动生产 平均值 4.75 率 通过以上施工记录比较，劳动生产率降低值为：

3

6.7

— 4.75 = 1.95 m/h

索赔费用的计算公式为：

索赔费用二计划台班X（劳动生产率降低值/预期劳动生产率）X台班单价

⑵材料费索赔

材料费索赔包括材料消耗量增加和材料单位成本增加两种方面。追加额外工 作、变更工程性质、改变施工方法等，都可能造成材料用量的增加或使用不同的材 料。材料单位成本增加的原因包括材料价格上涨、手续费增加、运输费用（运距加 长、二次倒运等）、仓储保管费增加等等。材料费索赔需要提供准确的数据和充分 的证据。

3.9工程反索赔

反索赔是指建设单位（业主）向放工单位（承包商）提出的索赔。建设单位 向施工单

位索赔的主要途径：一是减少或防止可能产生的索赔；二是反索赔，对抗 （平衡）施工单位的索赔要求。建设单位向施工单位提出索赔的内容包括：

3.9.1工期延误反索赔

指工期延误属于施工单位责任时，建设单位对施工单位进行索赔，即由施工单 位支付延期竣工违约金。建设单位在确定违约金的费率时，一般要考虑以下因素： 建设单位盈利损失；由于工期延长而引起的贷款利息增加；工程拖期带来的附加监 理费；由于本工程拖期竣工不能使用，租用其他建筑时的租凭费。 违约金的计算方法，在每个合同文件中均有具体规定，一般按每延误一天赔偿一定 的款额计算，累计赔偿额一般不正超过全同总额原 10%

3.9.2施工缺陷索赔

指施工单位的施工质量不符全施工技术规程的要求，或使用的设备和材料不符 合合同规定，或在保修期未满以前未完成应该负责补修的工程时，建设单位有权向 施工单位追究责任。如果施工单位未在规定的期限内完成修补工作，建设单位有权 雇佣他人来完成工作，发生的费用由施工单位承担。

3.9.3对指定分包人的付款索赔

指工程施工单位未能提供已向指定分包人付款的合理证明时，建设单位可以直 接按照监理工程师的证明书，将施工单位未付给指定分包人的所有款项（扣除保留 金）付给这个分包人，并从应付给施工单位的任何款项中如数扣回。 建设单位合理

学习好帮手

WORD格式整理版

终止合同或施工单位不正当放弃工程的索赔。如果建设单位合理地终止施工单位的 承包，或者施工单位不合理地放弃工程，则建设单位有权朋施工单位手中收回由新 的施工单位完成全部工程所需的工程款与原合同未付部分的差额。

第四章 工程索赔风险分析

4.1工程索赔风险分析概述

4.1.1工程索赔风险分析的必要性

工程索赔均是由索赔风险存在所致，提高辨识索赔风险因素的能力，不仅能减 少由于索赔风险给工程项目带来的损失，而且对公平、合理解决索赔事件具有重要 意义。

4.1.2工程索赔风险的原因

1、 工程项目的不确定性问理

工程项目管理的显著特点是产品的固定性和生产的流动性、 工程的多样性和环境 的随遇性、建筑规模大和耗费资源多、以及生产周期长和涉及行业多等。这些特点 直接导致了工程项目管理比其它学科复杂，其突出问题便是不确定性影响因素多。 这种不确定性问题是导致其实施复杂度大大增加的首要问题， 也是索赔发生的根源。

2、 工程项目不确定性形响因素

通过对工程实施阶段影响工程不确定性的因素进行分析总结， 可将其分成如下几类。 从图中能清楚地看到这些不确定性因素具有明显的层次结构特征。

学习好帮手

WORD格式整理版

堆鳶 泥祇谎 洪木 合冈

货Ifc徇辜

龙褊凤 滑坡 产奪

贸島孝运国际制龜 外币乳犁

荷业投资背理政輦

业主拖欠诗度款 口有资金为应 保险顼目及垠睦费 承赳商筮支

人加氐幫 设菁因素 林料代蠢 棱术因秦 現场热伴

曲 务 囚 蠱 能力 超可讦性怙算

4.2工程索赔风险因素识别 421概述

索赔风险是指在工程实施过程中，因不确定性

影响因素的存在导致索赔事件 发生，造成工程实际工期、项目建设费用与合同目标工期与目标成本不相符，均超 出原计划控制目标。为了避免或减少由于索赔风险给工程带来的损失，业主工程师 和承包商均应对工程实施过程中索赔风险因素加以识别，同时加强合同管理和现场 施工管理工作，以减少索赔事件发生。

422风险因素分类

（—）业主（甲方或建设单位）违约

学习好帮手

WORD格式整理版

1、 没有按施工合同规定的时间和要求提供施工场地， 使承包商人员施工设备不 能进

场或不能正常施工，使工期拖延。

2、 没有按合同规定的时间及时交付设计图纸和设计资料，致使工程延期开工。 3、 业主未按约定的时间提供材料设备。

4、 业主没有能力或没有在规定的时间内支付工程款。

5、 业主或监理工程师对承包商在施工过程中， 提出的属业主负责的问题久拖不 ^定。

。

7、 业主指定的分包商违约：业主指定的分包商是指承包方乙方的分包单位也可 指业主指定的材料或设备的供应厂家和单位。

[12]

6业主或监理工程师工作失误及在承包商施工中进行苛刻检查

8、 业主或监理工程师未能在规定时间内发出有关指令， 批复各种证书，如进度 款

签证，移交证书等。

（二）合同变更

合同变更是指实施施工合同所确定的目标过程中，对合同范围内的内容进行 修改或补

充，合同变更的实质是对必须变更的内容进行新的要约和承诺。包括：

1、设计变更：设计变更一般存在两种情况，即完善性设计变更和修改性设计变更。

（1）完善性设计变更，是指在实施原设计的施工中不进行技术动将无法进行施工的变 更.通常

表现为设计遗漏，图纸相互矛盾，局部内容缺陷。 （2）修改性设计变更，是 指并非设计的原因而对原设计工程内容进行的设计修改。此类设计变更的原因大多 是业主及社会条件变化所至。

2、 施工方法变更：施工方法变更，是指在执行经甲方批准的施工组织设计和进 度计划时，因具体情况发生变化对某具体施工方法进行修改，这种对施工方法的修 改必须报甲方代表批准方可执行。

3、 业主代表及其委派人的指令：业主代表代表建设单位的利益，反映建设单位 的意想，在行使其合同权利，履行合同约定的职责时，为保证工程达到即定的目标， 可以对其管理的范围发布必要的，甚至干预性的现场指令。

4、 提高设备、原材料、质量标准引起的差价。

5、 业主或监理工程师指令承包商采取加速措施以加快工程进度。

6图纸设计有误或由于业主监理工程师指令错误， 造成工程返工，窝工、待工、 甚至停工等。

（三）合同缺陷

指所签施工合同进入实施阶段才发现的改或补充的问题。大量的工程合同经验 证明问题：

1、 合同条款规定用语含糊，不够准确。 2、 合同条款中存在着漏洞。 3、 合同条款之间存在矛盾。

4、合同的某些条款中隐含着较大的风险。 （四） 不可预见因素

1、 不可预见障碍：比如：古井、墓坑、断层、溶洞及其它人工构筑物等。 2、 不可抗力因素：如异常的气候条件、台风、地震、洪水、战争等。

3、 其它第三方原因：指与工程有关的其它第三方所发生的问题对本工程的影响。 比如:合同供应材料单位倒闭，正在使用的材料供应突然中断，铁路运输正值春运高 峰，正常物

学习好帮手

WORD格式整理版

资运输压站，使安装设备迟于计划日期到现场等。 诸如此类问题的发生, 客观上给承包商造成施工停顿、等候、多支付费用等情况。 （五） 国家、法规的变化

1、 建筑工程材料价格上涨，工资标准的提高。

2、 银行贷款利率调整，以及货币贬值给承包商带来的汇率损失。 3、 国家有关部门在工程中推广、使用某些设备、施工技术的规定。 4、 国家对某种设备建筑材料进口、提高关税的规定等。 （六） 业主或监理工程师管理不善

1、 工程未完或尚未验收，业主提前进入使用，并造成了工程损坏。 2、 工程在保修期内，由于业主方工作人员使用不当，造成工程损坏。 （七） 合同中断及解除

国家的变化不可抗力和双方之外的原因导致工程停建或缓建造成合同在合 同履中，双方在工作合作中不协调，不配合以至于矛盾激化，使合同不能再维持执 行下去，或业主严重违约，承包商行使合同解除权，或承包商严重违约，业主行使 驱除权解除合同等。

4.2.3减少工程施工索赔风险的途径

1、必须充分论证索赔权

要进行施工索赔，首先要有索赔权。索赔权是索赔要求能否成立的法律依据， 其基础

是施工合同文件。因此，索赔人员应通晓合同文件，善于在合同条款、施工 技术规程、工作量表、工作范围、合同函件等全部合同文件中寻找索赔的法律依据。 2 、着眼重大索赔

对已经出现的干扰事件或对方违约行为的索赔， 一般着眼于重大的、有影响的、 索赔额大的不要斤斤计较。

3、 合理计算索赔值

计算索赔款的依据是是合同条款中的有关计价条款以及一些可索赔的费用。 4、 及时提出索赔要求

在工程项目中的合同文件中，对承包商提出施工索赔有一定的时间。 5、 索赔证据要充分

证据资料应与索赔款计算书的条目相对应，对索赔款中的每一项重要开支附上发 票或收据，并顺序标号以便查对。

6、 写索赔报告

索赔报告书应该准确地叙述事实，力戒潦草、混乱及自相矛盾。

7、 随时申报、按月结算

应力争单项索赔、单项解决、逐月支付，把索赔款的支付纳入按月结算的轨道， 同工

程进度款的结算支付同步处理。

8争取以和平方式解决

无论在国际还是在国内，承包商一般都应该争取以和平的方式解决索赔争执，这样 对双方都有利［17］。

第五章索赔案列分析

一、案例背景

学习好帮手

WORD格式整理版

NKDW是一个日处理十五万吨水的水处理厂项目，由世界银行贷款。

合同金额为200万美元，工期为29个月，合同条件以FIDIC第四版为蓝本。

合同要求在河岸边修建一个泵站，承包商在进行泵站的基础开挖时，遇到了业 主的勘测资料并未指明的流沙和风化岩层，为处理这些流沙和风化岩层，相应造成 了承包商工程拖期和费用增加。为此，承包商要求索赔 ：

⑴工期:17天 (2) 费用：12504美元

二、索赔论证

承包商在河岸边进行泵站的基础开挖时遇到了流沙，

为处理流沙花了 10天的时

间，处理完流沙后，又遇到风化岩层，为了爆破石方又花了一周的时间。

按照业主提供的地质勘探资料，河岸的基土应为淤泥和泥碳土，并未提及有流 沙和风化岩层。

合同条件第12.2款规定，在工程施工过程中，承包商如果遇到了现场气候条件 以外的外界障碍或条件，如果这些障碍和条件是一个有经验的承包商也无法预见到 的，工程师应给予承包商相应的工期和费用补偿。

上述流沙和风化岩层，如果业主不在地质勘探资料中予以标明，在短短的投标 期间，一个有经验的承包商也是无法预见到的。

故承包商要求索赔相应的工期，多支出的人工费、材料费、机械费、管理费及 利润。 三、索赔计算

1.工期索赔计算

处理流沙： 处理风化岩层： 小计：

工，故承包商要求补偿工期:17天

2.费用索赔计算 (1)处理流沙的费用

10天 7天 17天

由于上述事件，承包商在这17天除了处理流沙和风化岩层处，无法进行其正常 工程施

人工费：

施工机械费：

1240 1123 2363

美元

美元

小计：

加15%勺现场管理费 加5%勺总部管理费

美元

354 美元2717美

136 86

元

美元2853美 美元2939美

元

加3%勺利润

学习好帮手

WORD格式整理版

元

(2)处理风化岩层的费用

人工费： 材料费： 施工机械费： 小计：

加15%勺现场管理费 加5%勺总部管理费

885

美元

23 美元

1487 549 211 133

美元

3661 美元

美元4210 美元4421美 美元4554

美元 元

加3%勺利润

美元

(3) 延期的现场管理费

管理费的提取采取按月平均分摊的方法。 合同总价中的利润：

2000000X 3- 103=582美元

合同总价中的总部管理费：

(2000000 一 58252) X 5- 105=9246美元

每月的现场管理费：

(2000000 一 58252 一 924) X 15- 115- 29=83美元

延期17天的现场管理费:8318 - 30X1二 4714美元 减去(1)、(2)项中包含的现场管理费：

4714- 354- 549=3811 美元

(4) 延期的总部管理费

延期的总部管理费的计算采用 Eichealy公式

分摊到被延误合同中的总部管理费 A=t延误合同金额/合同期内所有合同总金 额X合同期内总部管理费总额

被延误合同每天的总部管理费 B= A/合同期

索赔的延期总部管理费C= BX延期天数 在本合同期的29个月内，承包商共承包了 3个合同，3个合同的总金额为425 万美元，3个合同的总部管理费总额为17万美元。

A=2000000/4250000X 170000=8000美 元 B=80000/88 仁91 美元

减去(1)、(2)项中包含的总部管理费

C=91X 17^1547 美元

合计索赔费用：

1547- 136-211= 1200 美元

12504美元

学习好帮手

WORD格式整理版

案例：

鲁布革引水系统工程，业主为中国水电部鲁布革工程局，承包商为日本大成建设株 式会社，监理工程师为澳大利亚雪山公司。在工程过程中由于不利的自然条件造成 排水设施的增加，引起费用索赔。

(1) 合同相关内容分析。工程量表中有如下相关分项： 3.07 /1项：“提供和安装规定的最小排水能力”，

作为总价项目，报价：42245547

日元和32832.18元人民币；

3.07

/ 3项：“提供和安装额外排水能力”，作为总价项目，报价： 109204

日元和4619.97元人民币。 同时技术规范中有：

S3.07(2)(C)规定；“由于开挖中的地下水量是未知的，

如果规定的最小排水能力不

足以排除水流，贝U工程师将指令安装至少与规定排水能力相等的额外排水能力。提 供和安装额外排水能力的付款将在工程量表 显然上述技术规范中的规定之间存在矛盾。 合同规定的正常排水能力分别布置在： 平洞及AB段： 1.5t

C段： D段：

1.5t 1.5t

3.0t 7.5t

3.07 /3项中按总价进行支付”。

S3.07(3)(C)中又规定：“根据工程师指令安装的额外排水能力将按照实际容量支 付”。

/min / min / min / min / min

渐变段及斜井： 合计

(2) 事态描述。

按S3.07(2)(C)规定，额外排水能力至少等于规定排水能力，即可以大于7.5t/min。

从1986年5月至1986年8月底，大雨连绵。由于引水隧道经过断层和许多溶洞， 地下水量大增，造成停工和设备淹没。经业主同意，承包商紧急从日本调来排水设 施，使工程中排水设施总量增加到 30.5t /min(其中4t /min用于其它地方，已单

学习好帮手

WORD格式整理版

独支付)。承包商于 式提出索赔要求： 索赔项目 被淹没设备损失 增

1986年6月12日就增加排水实施提出索赔意向, 10月15日正

日元

1 716 877 58 377 384 60 094 261

人民币(元)

2 414.70 12 2.67

加排水设施

15 307.37

(3) 责任分析

① 机械设备由于淹没而受到损失，这属于承包商自己的责任，不予补偿。

② 额外排水设施的增加情况属实。由于遇到不可预见的气候条件，并且应业主的要 求增加了设备供应。 ⑷理由分析

虽然对额外排水设施责任分析是清楚的，但双方就赔偿问题产生分歧。由于工作量

表3.07 /3项与规范S3.07(2)(C)、S3.07(3)(C)之间存在矛盾，按不同的规定则有 不同的解决方法：

① 按规范S3.07(2)(C)，额外排水能力在工作量表3.07 /3总价项目中支付，而且 规定“至少与规定排水能力相等的额外排水能力”，则额外排水能力可以大于规定 排水能力，且不应另外支付。

② 但按照规范S3.07(3)(C)，额外排水能力要按实际容量支付，即应予以全部补偿。

③ 由于合同存在矛盾，如果要照顾合同双方利益，导致不矛盾的解释，则认为工程 量表3.07 /1已包括正常排水能力，3.07 /3报价中已包括与正常的排水能力相等 的额外排水能力，而超过的部分再按 S3.07(3)(C)规定，按实际容量给承包商以赔 偿。这样每一条款都能得到较为合理的解释。

最后双方经过深入的讨论，一致同意采用上述第三种解决方法。

(5) 影响分析

承包商提出，报价所依据的排水能力仅为1.5t/min，渐变段及斜井3t/min。其它两 个工作面可以利用坡度自然排水。所以合同工程量表 3.07/1和3.07/3中包括的排 水能力为 9.0t/min，即(1.5t+3t)*2/m 排水能力的单价合同。

但工程师认为，承包商应按合同规定对每一个工作面布置排水设施，并以此报价。 所以合同规定的排水能力为15t/min (正常排水能力为7.5t/min，以及与它相同的 额外排水能力)。则属于索赔范围的，即适用规范

15=11.5(t/mi n) (6) 索赔值计算

S3.07(3)(C)的排水能力为 30.5-4-

。

承包商这样提出的目的，不仅可以增加属于赔偿范围的排水能力，而且提高了单位

承包商在报价中有两个值：3.07/1作为正常排水能力，报价较高；而 3.07/3作为 额外排水能

学习好帮手

WORD格式整理版

力，报价很低。工程师认为，增加的是额外排水能力，故应该按 并非一定需要，故报价中不必全额考虑)，并建议采用两项

3.07/30报价之和的平均值计。这个建议方案最终为各方所接受。

3.07/3 (3.07/1和

报价计算。承包商对3.07/3报价低的原因作出了解释(可能是由于额外排水能力作 为备用的，

则合同规定的单位排水能力单价为：

日元：(42245547+109204)/15=3544793 日元(t/min) 人民币：(32832.18+4619.97)/15=2496.81 元/(t/mi n) 则赔偿值为：

日元：3544793*11.5=40765165 日元 人民币：2496.81*11.5=28713.31 元

结论：工程项目建设需要耗费大量的人力、 物力和财力，如果从事工程项目建设的 企业忽视

风险管理或风险管理不善，就会增加发生意外损失的可能，扩大意外损失 的后果。轻者工期拖延，增加各方成本，重者项目难以进行，使巨额投资无法收回。 风险管理从美、德等国发展起来的。开始，这些国家只是研究企业经营管理中的风 险问题，随着项目管理技术的发展，风险管理加入了项目管理的行列，形成了所谓 的项目风险管理，本文就是根据工程项目的差异性大，风险高，影响因素复杂多变 的特点，对工程项目索赔管理中的不确定性进行了分析，然后又将项目不确定性影 响因素进行归纳分类。对在工程实施过程中可能发生的各类风险因素加以全面的探 讨。索赔是一种正当的权利要求，它是业主、监理工程师和承包商之间一项正常的、 大量发生而普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据、合情合理的行 为。工程索赔涉及面广，设计到工程准备，招标，实施等多方面的内容。作为工程 造价的学习管理人员，要掌握工程技术，经济管理，造价，法律等多学科知识，要 在工程实践中不断提升自己的业务知识水平，才能预测和处理好索赔，控制好工程 造价，推进工程的顺利进行。

参考文献

[1] 文恢波.浅谈工程索赔中的注意事项 [2] 齐学勇.试论建设项目中的工程索赔

[J]. [J].

西部探矿工程，2008, (03). 铁道工程企业管理，2007,.

[J]. 陕西建筑，2009,

[3] 蔺文奇，袁艳丽.浅析建筑施工索赔的策略和技巧 [4] 张春茹.浅谈建设工程施工索赔[J]. 陕西建筑，2009, (05).

学习好帮手

WORD格式整理版

⑸闫红卫，郝佛佑.施工过程中工程索赔及管理程序 [J]. 陕西建筑，2009,.

⑹ 秦波，齐海丽•浅谈工程索赔及管理程序[J].陕西建筑，2009, (01). [7] 王小红•在建工程的施工索赔[J]. [8] 赵斌•浅谈工程项目施工索赔[J].

陕西建筑，2008, (07). 水利水电工程造价，2007, (01).

[9] 赵雄飞•工程索赔及其合同依据[J].水电站设计，1996, (01). [10] 钟海，李靖华•工程索赔时效问题的研究 [11] 张云腾•如何有效地进行施工索赔

[J].山西建筑，2009, (02).

[J]•福建建筑，2006, (02)

，2003,

[J]•重庆工学院学报，2005,

[12] 蒋祖宏•工程索赔一一承包商不可忽视的增效手段安徽建筑 [13] 石金和，吴华，赵学成•略论业主在项目前期的索赔防范 (01)

[14] 高鲁玲•工程索赔探析[J]•铁道工程学报，1995, (01) [15] 赵雄飞•工程索赔及其合同依据[J].水电站设计，1996, (01) [16] 周定山，孟宪海•如何建立一个成功的工程索赔要求 [17] 胡春艳，周亚杰•工程索赔实践中的灵活性 [18] 周定山，孟宪海•初论工程索赔及争端解决技术 [19] 梁谋志•如何正确使用索赔来维护承包商利益

[J]•建筑经济，2003, (02)

[J]• 砖瓦,2006, (05)

[J]•

建筑经济，2003,

•青海交通科技，2000,

[20] 王音辉•建设工程索赔案例分析[J]•四川水力发电，1994, (S1)

致谢

经过几个月时间的努力，我的论文终于完稿了。工程项目中的风险管理及索赔 在建设工

学习好帮手

WORD格式整理版

程项目中是至关重要的一步，也在行业中是一个热门的话题，更是一个紧 迫的课题。作为一名天津大学工程造价管理专业的学生，运用两年来所学的管理知 识，完成一篇毕业设计，从资料的收集与整理、框架模型的构建、问题的分析推理, 每一项工作的完成，都是一个成长的过程。今天论文能够完成，倍加高兴，也感到 欣慰。

本论文在天津大学杜杰老师的指导下完成的。 从论文题材的确定，提纲的拟定, 模型构建，初稿、修改，到最终的定稿，杜杰老师都提出了许多宝贵的意见，并付 出大量的心血。杜杰老师每周将我们小组的同学聚到一起讨论研究各自论文，并认 真给出宝贵建议和修正，使我的论文更加的丰富严谨。专业的态度、扎实的理论基 础、渊博的知识以及正直的为人，给我留下了深刻的印象，这将使我终身受益。在 这里向杜杰老师表示最真挚的、衷心的感谢！

同时，也感谢罗倩、刑杰、张成和我们论文小组的每一位同学给予指点和帮助。 最后由衷的感谢在百忙之中评阅论文和参加答辩的各位教授、老师！

学习好帮手